恳请盐城中院公正审理还我公道

w5656290

----求助人因对方违约遭受损失300余万元，求助人并无过错，但在当地政府的压力下，东台法院只支持了19万元。

求助人：余万罗，男，1958年1月出生，汉族，住江苏东台市东台镇通新居委会一组2号，现住东台市弶港镇弶南居委会老村部。电话13861416538

求助请求：恳请盐城市中级人民法院对（2020）苏09民终3876、3878号两上诉案件客观公正审理，不要护犊子，撤销一审判决，依法公正裁判，还我公道。

事实和理由：

求助人承揽一总标的为3586667.00元的取土作业工程，为履行合同在人员、机械设备、材料等方面投入100多万元；因定作人原因导致承揽合同迟迟无法履行，造成窝工损失100多万元；窝工期间，求助人无法承揽其他工程造成可得利益损失数十万元。

一审法院已认定合同无法按时履行的原因在于定作方，也认定求助人的损失客观发生，但因定作人系台资企业纳税大户，在当地政府的压力下，在求助人损失300余万元的情况下，只支持了19万元。

详情如下：

2014年8月18日，江苏马里布旅游休闲度假村公司（下称马里布）与我签订了跟后来2018年4月与马里布，江苏东泰源轻工业有限公司（下称东泰源，与马里布实际是一家）同一性质、同等内容、同样做法的215万元的取填土工程合同（附证1），2015年2月10日工程完成后，马布里耍赖，合同约定的215万元，只同意给37万元（附证2），如我不同意一分不给，拖了半年，在此期间，沿海开发区组织多次协调无果，一直耍赖不给。

在此期间农民工工人知道后急了，就于2015年8月20日午后，农民工到马里布的头盔厂本案东泰源讨要工资，我老婆董子英知道后为防止农民工行为过激导致严重后果，就赶过去对工人劝阻在前往东泰源的路上，不幸发生车祸送医院后，抢救无效死亡（附证3）。后经沿海区组织双方多次协调，马里布答应给145万元（附证4），少给了70万元，并承诺将后续的取填土工程继续给我做，予以补偿。

2018年4月，马里布，东泰源给了总标的3586667.00元的即本案（2019）苏0981民事511、522号民事判决书认定的两合同工程给我做。为此工程，我做了大量的施工准备，包括材料，新添设备，人员，先期投入100多万元，并按约施工，做好前期测绘，在水塘里，荒草滩上树立了4117个技术水平座标，清理场地割草砍柴370.808亩，修筑道路1348米，建成吞浆池20454个立方等，万事俱备立等取土，因为马里布东泰源自身的原因不能提供土源，导致工程无法取土施工，又造成我已开掉部分工人工资，设备闲搁置等造成的直接经济损失100多万。还有因开不了工延误我8.5个月，本可中标的六个项目（不敢承接）的可得利益只按8%计算数十万元。合计高达316万多元的巨大经济损失。

可一审东台法院在信访求助人提供的大量事实证据，并经质证的基础上，受当地政府的压力及台商因素，把本案的两个合同实际是8.18合同的延续，是对2014.8.18合同和2015.8.20车祸致人死亡的补偿，在原被告从未提及且无异议，就该合同有效无效在没走庭辩程序的情况下，认定合同无效，仅象征性的支持了区区19万元，实在……。

信访求助人先是被2014.8.18合同害的家破妻亡，现在又被东台法院枉法裁判逼得倾家荡产，真的没法活了，只得……。没法无奈不得已书面实名信访求助，请二审法院公正判决，还我公道。

              信访求助人: 余万罗

2020年11月22日

骆驼祥子

不要重复发帖！